一级建造师考试备考建设工程索赔问题试题
1[单选题] 某工程基础施工中出现了意外情况,导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3,原定工期是40天,则承包商可以提出的工期索赔值是( )。
A.5天
B.6天
C.8天
D.10天
参考答案:D
参考解析:工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=1O(天)。所以D正确。
2[单选题] 关于工期索赔的说法,正确的是( )。
A.所有的关键线路延误都是可索赔延误
B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差,业主一般既给予工期顺延,也给予费用补偿
D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生,可索赔延误将变成不可索赔延误
参考答案:D
3[单选题] 承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的,则( )。
A.即进入仲裁或诉讼程序
B.即进行持续索赔
C.只能进入仲裁程序
D.只能进入诉讼程序
参考答案:A
4[单选题] 下列各费用计算方法中,不属于索赔费用计算方法的是( )。
A.实际费用法
B.修正的实际费用法
C.总费用法
D.修正的`总费用法
参考答案:B
5[单选题] 根据《招标投标法实施条例》,对某3000万元投资概算的工程项目招标时,施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。
A.70
B.100
C.120
D.50
参考答案:D
6[单选题] 索赔报告的关键部分是( )。
A.索赔款项(和/或工期)计算部分
B.证据部分
C.论证部分
D.总述部分
参考答案:C
参考解析:论证部分是索赔报告的关键部分,其目的是说明自己有索赔权,是索赔能否成立的关键。所以C正确。
7[单选题] 按照当事人分类,索赔不包括( )。
A.承包人与发包人之间的索赔
B.承包人与分包人之间的索赔
C.分包人和发包人之间的索赔
D.承包人和保险人之间的索赔
参考答案:C
8[单选题] 关于建设工程索赔程序的说法,正确的是( )。
A.设计变更发生后,承包人应在28天内向发包人提交索赔通知
B.索赔事件在持续进行,承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C.索赔意向通知发出后14天内,承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求,视为该索赔已被认可
参考答案:D
9[单选题] 下列工程资料中,可以作为承包人向业主索赔依据的是( )。
A.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
B.承包人与分包人签订的分包合同
C.承包人安全交底会议纪要
D.承包人技术交底纪要
参考答案:A
参考解析:总体而言,索赔的依据主要是三个方面:合同文件;法律、法规;工程建设惯例。合同文件是索赔的最主要依据,包括本合同协议书;而合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议即是本合同协议书。所以A正确。
10[单选题] 在索赔款项的计算中,可以进行利息索赔的情况是( )。
A.工程扣款
B.工程延期
C.工程变更
D.逾期支付
参考答案:D
11[单选题] 在工程实施过程中发生索赔事件以后,承包人首先应( )。
A.向工程师发出书面索赔意向通知
B.向建设主管部门报告
C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
D.向工程师递交正式索赔报告
参考答案:A
12[单选题] 当发生索赔事件时,对于承包商自有的施工机械,其费用索赔通常按照( )进行计算。
A.台班折旧费
B.台班费
C.设备使用费
D.进出场费用
参考答案:A
-
2016一级建造师《工程法规》巩固练习题及答案
1、争议双方达成和解协议后,一方拒不履行,则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任答案:D2、下列纠纷中,适合《仲裁法》仲裁的是()A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发...
-
2015年一级建造师《铁路工程》预测真题及答案
一、单项选择题1.混凝土水灰比应根据施工现场的水泥、砂、石等原材料质量,由()确定。A.理论配合比强度B.设计配置强度C.施工配制强度D.实际配置强度2.混凝土无损检测中,主要用于大面积混凝土质量检测的方法是()。A.回弹法B.拔出法C.瞬态激振时域频域分析法D.地质...
-
2017一级建造师水利水电巩固题
1[单选题]单位工程完工验收应具备的条件是()。A.单位工程已按批准设计文件规定的内容全部完成B.已移交运行管理单位C.单位工程所有分部工程已经完建并验收合格D.少量尾工已妥善安排参考答案:C2[单选题]单位工程验收的成果是()。A.单位工程验收鉴定书B.单位工程...
-
2023年一级建造师《建筑工程》练习题与答案
在学习、工作中,我们都不可避免地会接触到练习题,通过这些形形色色的习题,使得我们得以有机会认识事物的方方面面,认识概括化图式多样化的具体变式,从而使我们对原理和规律的认识更加的深入。一份好的习题都是什么样子的呢?下面是小编为大家整理的2023年一级建造师《...