公路监理师《合同管理》考试复习题
以下是小编yjbys为您推荐的一些关于公路监理师《合同管理》考试复习题,欢迎学习参考,同时祝所有考生获得理想的好成绩!
某公路工程项目,当石灰稳定土底基层施工完后,测量时发现比设计标高高了10cm。经调查原因是某监理员给指定的临时水准点高了10cm。承包人当时并没有临时水准点的正式资料经监理人批准。而经监理人书面提供的基准点都是正确的。承包人对此事提出变更要求。
试问:(1)监理人应如何处理承包人的要求?
(2)此事若造成承包人的经济损失,承包人是否可通过索赔获得补偿。
【参考答案】
答:(1)监理人应拒绝承包人提出的变更要求。
因为,在施工过程中,基于施工控制的需要,承包人自行确定(设立)临时基准点,而不应依赖于监理员所指定的临时水准点。而且《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款条规定,承包人应根据监理人书面给定的`原始基准点、基准线和基准高程,负责对本工程进行准确的放样,并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及线形的正确性负责。如果监理人书面提供的数据正确,在工程施工中,如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差,一经发现,承包人应自费纠正,直到监理人认为符合合同规定为止。因此,应当认为对该事项承包人应承担责任。监理人应指令承包人就此事项进行返工处理。
(2)该事件是由于承包人自身的原因造成的,因此,所造成承包人的经济损失应由承包人自行承担。承包人无权通过索赔获得经济补偿。
对某项工程的施工,发包人通过公开招标的方式选定了承包人,双方签订了施工合同。合同中约定,为了确保工程质量,要求承包人向发包人支付20万元定金。
在施工过程中发生了以下事件:
事件1:在路基开挖施工中挖掘出大量地下文物,使工程施工进度网络计划中某关键工作停工10天。
事件2:在路面工程施工时,由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。
就以上事件造成的停工,承包人均按合同条款规定提出了工期索赔和费用索赔要求。
问题:
(1)试简要说明定金与预付款有何区别?
(2)监理人判定费用索赔成立的条件是什么?
(3)就上述事件承包人提出的工期索赔和费用索赔的要求是否成立?为什么?
【参考答案】
答:(1)定金与预付款的区别主要有以下几方面:
①目的不同,定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料、设备准备的资金问题。
②性质不同,定金是合同担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。
③处理方式不同,定金视合同履行情况不同而有不同的法律后果,即所谓定金罚则;而预付款无论合同履行情况如何,发包人将如数收回。
(2)监理人判定费用索赔成立的条件为:
①承包人受到了实际损失或损害;
②损失或损害不是因承包人的过错造成的;
③损失或损害也不是承包人应承担的风险造成的;
④承包人在合同规定的索赔时限内提出索赔意向通知书和索赔通知书。
(3)就事件1提出的工期索赔和费用索赔成立。这是因为施工中遇到文物停工,这不是承包人的责任,应视为发包人的风险。
就事件2提出的工期索赔和费用索赔不成立。因为施工机械故障造成延误是承包人自己责任,或承包人自己应承担的风险造成的。
-
2017公路监理师考试《监理理论》仿真题及答案
一、单项选择题:1、目前我国的工程监理是根据()基本理论并结合我国的具体情况提出的。A、QSB、CMC、PMD、TQC2、在实施工程建设监理的项目中,监理单位应以公正的第三方身份出现主要是由于()。A、项目业主的授权B、项目业主与承建商的合同规定C、建设监理制的规定...
-
2017公路监理工程师考试综合模拟题及答案
【题目】1.简述桥面铺装的一般要求和混凝土桥面铺装的具体要求。2.沥青混凝土配合比设计按阶段分为哪几部分?各阶段主要工作是什么?3.试述沥青用量的变化对沥青混合料马歇尔试验结果有何影响?4.试述影响混凝土抗压强度的主要因素。5.水泥稳定土基层裂缝的主要...
-
2017公路监理师考试《监理理论》模拟试题及答案
一、选择题1、质量控制一般应按以下哪些程序进行()A.开工报告B.工序自检报告C.工序检查认可D.工程变更令E.中间交工报告F.中间交工证书G.中间计量2、参照国际惯例,监理单位的选择有以下哪些方式()A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接委托3、监理试验包括有()A.验...
-
2017公路监理工程师《合同管理》模拟练习及答案
1.建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A.物B.智力成果C.行为D.财2.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。A.人民法院B.政府的.建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构3.下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。A....