荟萃馆

位置:首页 > 范本 > 书信函

工程合作的协议书范文五篇

书信函2.7W

现如今,协议使用的频率越来越高,签订协议可以保护当事人的合法权益。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编整理的工程合作的协议书5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程合作的协议书范文五篇

工程合作的协议书 篇1

工程项目名称:

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

承包单位所在地址:

为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐/败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书。

1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必须按有关规定登记上交。

5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。

6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。

7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。

8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。

10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

11.本协议使用时间:本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。

12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。

13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。

14.本协议一式六份,甲乙双方各执一份,甲乙双方主管部门各备案一份,抄报建筑管理所一份,送甲方纪检(监察),检察室备案一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):

法人代表(签字):_________法人代表(签字):

_________年____月____日_________年____月____日

工程合作的协议书 篇2

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲乙双方本着平等自愿,互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作,经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议,达成如下协议:

一、工程项目的综合概况

1、项目工程名称:

2、项目工程地址:

3、项目建设工程规模:建筑面积约____________________㎡以上。

4、结构及层数:____________________层框剪结构。

二、工程建设的合作方式

1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后,由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作,则工程的发包单价为____________________元/㎡(含税费),项目施工检测费(不包实物检测)由甲方负责。

2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金(人民币):贰仟万元;甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,并保证在____________________年__________月__________日前开工,桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在____________________年__________月__________日前开工,甲方应在____________________年__________月__________日起支付乙方的资金利息;即每月五日前按月息__________%,即每月支付给乙方__________万元利息,如在____________________年__________月__________日止不能开工,甲方必须从乙方交款日期起计算利息,利息按月息__________%结算支付给乙方,甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及____________________年__________月__________日至____________________年__________月__________日利息____________________万元合计____________________万元整,必须在5个工作日内(____________________年__________月__________日前)全部付清,如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行,即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,本项目建设合作协议继续有效。

3、甲方发包范围:按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙,室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含(但不限于):此单价含

(1)桩基础工程;

(2)地下室工程;

(3)主体工程;

(4)屋面工程;

(5)内外装饰工程;

(6)室内给排水、强弱电安装工程;

(7)节能保温工程;

(8)入口厅装修(桩心埋深不超过10米,设计含钢量58kg/m2)。

4、价格计算依据:

(1)如项目的增减工程的结算及取费则按湘建价[20xx]406号《湖南省建设工程工程呈清单计价办法》及相应配套文件执行,民工工资按56元/天调差。

(2)主材(钢筋、商品砼、水泥、砖)价格调整:按施工期内《衡阳工程造价》发布执行,在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±3%内不予调整。超出3%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。

5、项目工程款支付方式:

(1)甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金800万元用于启动施工,项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金200万元,全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方300万元,主体完成一半五个工作日内返回乙方300万元,主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还400万元。

(2)乙方完成项目基础及全部地下室工程后,甲方按单价1600元/ m2支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次,甲方按单价1000元/ m2(含水电安装工程)支付乙方该工程进度款。项目内,外装修工程每完成二层付款一次,甲方按单价230元/ m2支付乙方该项工程进度款(每次付款期限不超过10天)。

(3)竣工验收按规定经市相关部门验收通过后,办理资料移交后进行工程结算,时间为四个月内完成。

(4)项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的97%,截留3%作为工程的质保金,待工程保修期满后一个月内付清。

(5)施工期内允许调整的`内容和依据:双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工,并按双方约定的平方米包干造价1420元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时,经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在5万元以上的双方可进行包干造价调整。

三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在包干造价内。

2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件,并按法定程序办理相关施工备案手续。

3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明,并由乙方负责施工,其费用不计入进度款支付,待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。

四、项目工程保修

1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

五、其它有关事项

1、承包资质由乙方负责(具有相应的施工承包资质),由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方,依法定程序完成中标工作,甲方全办配合。

2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位,乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况,甲方有权收回与乙方签订的施工项目,所发生的费用及违约责任均由乙方负责,甲方将另行选择施工单位。

3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。

六、违约责任

甲、乙双方,任何一方违约,须向另一方支付违约金叁佰万元整。

七、本协议共四份,甲、乙双方各执一份。

以上协议经双方负责人盖章及签字后,且乙方在20xx年9月10日前交纳项目建设保证金20xx万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。

甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)

法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)

代 理 人:(签章) 代 理 人:(签章)

年 月 日 年 月 日

工程合作的协议书 篇3

甲方:住址:法定代表人:联系电话:传真:乙方:住址:法定代表人:联系电话:传真:

风险提示:合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包__________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围合伙项目以___________________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。甲、乙双方合伙承包的项目,对外以___________________________公司名义出现。

三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例风险提示:

应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

1、甲方以现金出资,出资额为人民币_________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_________%。

2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_________%。

五、盈余分配与债务承担

1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。

2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还。合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

六、退伙

1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。

2、退伙需经对方同意,方可实行。

3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

七、权利与义务风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账。同时,甲方参与合伙项目的日常管理。

2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理。

3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为风险提示:

应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则__________________所在地法院解决。

十一、本合同一式_______份,双方各执_______份。甲方:法定代表人签字:签约时间:________年____月____日乙方:法定代表人签字:签约时间:________年____月____日

工程合作的协议书 篇4

甲方(居间人):xxx

身份证号码:xxx

联系地址:xxx

乙方(委托人):xxx

联系地址:xxx

联系电话:xxx

根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:

一、委托事项

1、)拟将其xxxx项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。

2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。

3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

二、甲方责任和义务

1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。

2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

三、乙方责任和义务

1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;

2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。

3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。

5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。

2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的 %超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。

3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。

4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

五、居间费用的承担

居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。

六、违约责任

居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第 3 款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

七、争议解决方式

本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

八、合同生效与终止

1、本合同自签字签署之日起生效,

2、 如果至月日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。

4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

九、其他事项

1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方:xxx 乙方:xxx

xxxx年 x月 x日

工程合作的协议书 篇5

订立合同各合作人:

工程部:_________

设计部:_________

第一条 合作宗旨相互尊重,双赢为目的,在密切的配合中共同发展。

第二条 合作经营项目和范围

_________

第三条 合作期限

合作期限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

第四条 出资额、方式、期限

1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍,以_________元计算。

形式是合作协作工作,相互协助、配合,不存在股份制合作,独立核算,自负盈亏。

房租为每月_________元,用两张效果图代替,以月为单位,不得累计。

2、设计费项目合作的几种形式

(1)设计项目由_________介绍,项目作成后,按设计费的10%提点归介绍人所得。

(2)共同合作的项目作成后,工程部并负责与甲方协调和收款任务,以每平方米的单价为基础,分别为:

每平方米45元,20%

每平方米65元,30%

每平方米85元,40%

分成,分成所得归工程公司所得,按工程公司内部股份,自行分配。

(3)投标项目,如工程部委托设计部作设计,应以实际合作方式进行,每张图单价以公司内部报价单为准,中标后,以整体设计费提点,提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。

(4)如工程项目不用投标,工程部直接委托设计部作设计,以双方商定的点数提_________%,或一共多少费用即可。

第五条 盈利分配,甲方付清设计费后,以_________为限,按比例分配,5日内完成,届时不分配,应有相应合理的理由,不得随意拖延,否则视为违约,责任自负。

第六条 合作、退作

1、参与合作

(1)需承认本合同;

(2)需全体合作人同意;

(3)执行合同规定的权利义务。

2、解除合作

(1)需有正当理由方可解除合作;

(2)解除合作时以不影响双方利益为准。

(3)解除合作需提前_________月告知其它合作人并经合体合作人同意。

(4)未经合作人同意而自行解除合作给合作人造成损失的,应进行赔偿。

第七条 合作负责人及其它合作人的权利

1、为合作负责人。其权限是:

(1)以外开展业务,订立合同;

(2)对合作事业进行日常合作管理;

2、其它合作人的权利:

(1)参与合作事业的管理;

(2)听取合作负责人开展业务情况的报告;

(3)检查合作帐册及经营情况;

(4)共同决定合作重大事项。

第八条 禁止行为

1、未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合作,造成损失按实际损失自行赔偿。

2、禁止合作人经营与合作竞争的业务。

3、禁止合作人再加入其它合作。

4、如合作人违反上述各条,应按合作实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合作人决定除名。

第九条 合作的终止及终止后的事项

1、合作因以下事由之一得终止:

(1)全体合作人同意终止合作关系

(2)合作事业完成或不能完成

(3)合作事业违反法律被撤销

(4)法院根据有关当事人请求判决撤销

2、合作终止后的事项:

(1)即行推举清算人,并邀请_________中间人或_________公证员参与清算;

(2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合作人和第三人,其价款参与分配;

(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合作财产不足清偿部分,由合作人按出资比例承担。

第十条 纠纷的解决

合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

第十一条 本合同自订立、双方签字后之日起生效并开始营业。

第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十三条 其它

第十四条 本合同正本一式_________份,合作人各执一份,送_________各存一份。

甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

授权代表人(签字):_________ 授权代表人(签字):_________

签约时间:_________年___月___日