道路工程协议书
在现实社会中,很多场合都离不了协议,签订协议可以保护当事人的合法权益。一起来参考协议是怎么写的吧,以下是小编为大家整理的道路工程协议书,欢迎大家分享。
道路工程协议书1
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云 省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的'规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北 马路风电场道路工程
1.2工程地点: 县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位: 水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它:
第九条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:
联系人手机:联系人手机:合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
道路工程协议书2
(发包人名称,以下简称发包人)为实施公路工程(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称承包人)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.由K 0 + 000至K1 +405,长约1.405 km,公路等级为四级,设计时速为20公里/小时,水泥混凝土路面,有0立交0处;特大桥0座,计长0 m;大中桥0座,计长0 m;隧道0座,计长0 m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标函及投标函附录;
(5)项目专用合同条款;
(6)公路工程专用合同条款;
(7)通用合同条款;
(8)技术规范;
(9)已标价工程量清单;
(10)图纸;
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的`施工组织设计;
(12)其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)0拾0万0仟0佰0拾0元柒角0分(¥000000.0)。
5.承包人项目经理:。承包人项目总工:。
6.工程质量符合合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工,工期为:天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人:承包人:
(盖单位章) (盖单位章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
或或
其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)
9月6日9月6日
道路工程协议书3
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方将所开发的靖安县清华日景花苑项目内现有土石方开挖与搬运,场内道路工程承包给乙方施工,具体协议如下:
一、施工内容:
1、除项目内5至6,4至7楼之间街心花园,所有根据其他施工要求的土石方的开挖与搬运。
2、所有甲方要求铺设之道路。
二、协议价格:
1、照大包干方式结算,场地内除化粪池,街心花园外,所有需要开挖与外运的土石方,按照150000元的价格总承包。乙方负责将其清出场并处理。
2、场内道路根据甲方施工图要求,包括土石方换填,特殊地基处理,垫层,碾压,稳定层,C30砼路面浇注,按照两种方式计算综合单价:砼路面厚度大于180毫米以上,低于200毫米以下,每平方米单价为95元人民币;砼路面厚度大于200毫米以上,每平方米单价为108元人民币。按照甲方要求施工后的实际面积计算(以上单价不含税费)。
三、质量控制:乙方确保按照甲方提供之施工文件要求检查验收。
四、工期控制:土石方开挖与搬运限于20__年9月5日之前完成,道路工程限于20__年10月25日之前完成(因甲方或不可抗力原因导致拖延按照实际情况顺延)
五、工程款支付:土石方工程完工后,甲方支付40000元。路面工程全部完工,经验收合格后一周内付至总工程款的.75%,小区综合验收合格后一周内付至95%,其余5%自综合验收合格之日起算,六个月无质量问题全部付清。
六、罚则:乙方未能如期完工,每日罚款200元人民币。甲方未能按照约定期限内付款,按照逾期应付款计算,每日计算千分之五的违约金。每半年结算一次。
七、其余未尽事宜,双方协商解决。协商不成提交相关部门仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份。自双方签字或盖章后生效。
甲方:乙方:
__年__月__日__年__月__日
道路工程协议书4
鉴于业主为修建( )并接受了承包人对该项工程___ ___合同段的投标书,现由(业主全称)(以下简称"业主)为一方和(承包人全称) (以下简称"承包人")为另一方于20______年_____月______日共同达成并签订本协议如下:
1.第___合同段由K___+____至K____+_____,长约____km,技术标准_ __级,____路面。以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:
(1)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);
(2)中标通知书;
(3)投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
(4)合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分);
(5)合同通用条款;
(6)技术规范(项目专用本,含招标文件补遗书中与此有关的部分);
(7)技术规范
(8)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的`部分);
(9)标价的工程量清单;
(10)投标书附表(辅助资料表)
(11)使用农民工承诺书。
(12)构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币(大写)____元(¥__元)。
5.由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款,承包人在此立约:保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷修复。
6.作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬,业主在此立约:保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人应在监理工程师发出开工令之后,在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为_____个月,工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后,在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。
8.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后生效。
9.本协议书正本二份、副本_____份,合同双方各执正本一份,副本___份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
业主:(单位全称) (盖章)
法定代表人或其授权的代理人:(职务)
承包人:(姓名)
法定代表人或其授权的代理人:(职务)
日期:20______年___月______日
道路工程协议书5
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程承包方式:
1.4 合同工期:
计划开工日期: 年 月 日;计划竣工日期: 年 月 日;
第二条 工程范围及内容:
第三条 合同价款
3.1 按照本合同第二条内容,合同总价款为(大写) 元人民币(¥ )。
3.2 合同计价方式:
本合同计价方式为 固定总价 方式,包含但不限于以下内容:办理规划、市政手续费用,为完成工程施工所必需的技术、管理、劳动力、材料、机械、措施费、水电费等全部费用及企业管理费用、利润、规费、税金、风险费等全部费用。
上述固定总价的风险范围包括:材料、人工、机械价格的上涨,市场价格风险、政策性风险,非发包方原因引起的停、窝工损失都包括在合同价款中不作调整。
第四条 质量与检验
4.1道路施工及验收严格按照《市政道路工程施工及验收规范》GB50268-20xx执行等质量应符合国家现行标准、规范的有关规定;
4.2 质量要求:满足工程设计要求并满足有关国家、地方相关规范、规定的要求。本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。
第五条 工程款的支付与结算
第六条 安全施工
6.1 安全施工与检查
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的.责任和因此发生的费用,由乙方承担。
6.2 安全防护
乙方在输电线路、地下管道以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应有安全防护措。
乙方在夜间施工时应做相应的夜间安全设施,如:设夜间指示灯等。
第七条 双方责任
甲方派驻的工地代表:姓名 ;
乙方派驻的项目经理:姓名
7.1甲方责任
7.1.1按合同约定及时支付工程款项。
7.2乙方责任:
7.2.1 做好施工安全生产措施和文明施工工作,服从现场安全生产管理,承担施工过程中由于自身原因造成的一切安全责任和经济损失。
7.2.2 自觉遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等一切的管理规定和要求,负责施工场地周围建筑物和地下管线的临时保护,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第八条 违约赔偿责任
8.1 甲方责任
8.1.1如甲方逾期付款,须从实际逾期之日起按银行同期贷款利息支付该笔逾期款项的逾期费用。
8.1.2由于甲方原因造成施工延误的情况,工期可以相应顺延。
8.2 乙方责任:
8.2.1乙方不得借口不了解场地情况或甲方提供资料不完整为由拖延施工,由此导致的工期延误不予顺延。因乙方原因,未按本合同所约定工期按时竣工,每延期一天,乙方按 向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
8.2.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,或无法通过验收,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用均由乙方自行负责。
第九条 工程质量保修期
本工程自竣工验收合格之日起,乙方的质量保修期为 。
第十条 争议解决方式
凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
第十一条 合同生效与终止
10.1 本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
10.2 乙方向甲方交付竣工工程后,甲乙双方履行合同全部义务完成,本合同即告终止。
10.3 本合同壹式肆份,由甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
发包方(签章): 承包方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
(或委托代理人): (或委托代理人):
年 月 日 年 月 日
道路工程协议书6
(发包人名称,以下简称"发包人")为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称"承包人")对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第标段由K +至K +,长约km,公路等级为,设计时速为____,____路面,有立交处;特大桥座,计长____m;大中桥座,计长____m;隧道____座,计长____m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标函及投标函附录;
(5)项目专用合同条款;
(6)公路工程专用合同条款;
(7)通用合同条款;
(8)技术规范;
(9)图纸;
(10)已标价工程量清单;
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(12)其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)___元(¥ )。
5.承包人项目经理:___.承包人项目总工:___.
6.工程质量符合标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的.实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工,工期为日历___天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人:____(盖单位章)承包人:____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)
___年___月___日___年___月___日
-
因堵车上班迟到检讨书
在学习、工作或生活中出现了问题或过错后,为了避免再犯,就需要写一份自我检讨书好好进行自我检讨,在写检讨书时要表明改错的决心。相信很多朋友都对写检讨书感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的因堵车上班迟到检讨书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。因堵车上班迟到检讨...
-
写给媳妇的检讨书(通用38篇)
在学习、工作或生活中出现了问题或过错后,为了避免再犯,常常要求写检讨书,以对出现的过错进行悔过,在写检讨书的时候要注意态度要诚恳、端正。写检讨书需要注意哪些问题呢?下面是小编整理的写给媳妇的检讨书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。写给媳妇的检讨书篇1爱之越深...
-
关于给校长的建议书作文(通用20篇)
在社会一步步向前发展的今天,建议书使用的情况越来越多,建议书有利于推进工作或任务的顺利开展。你写建议书时总是没有新意?以下是小编为大家收集的给校长的建议书作文,希望对大家有所帮助。给校长的建议书作文篇1尊敬的校长:您好。我是六年级的一名学生,我和我的朋...
-
业主支付保函试行
承包商:______________________鉴于贵方与__________________________(以下简称“业主”)就__________________________项目于_______年_______月_______日签订编号为_____________________的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应业主的申请,我方愿就业主履行主合...