工程承揽合作协议(精选11篇)
在现在的社会生活中,我们用到协议的地方越来越多,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么相关的协议到底怎么写呢?以下是小编收集整理的工程承揽合作协议,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程承揽合作协议 1
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
经甲乙双方友好协商,就双方共同投资以 公司的名义共同承揽娄底 公司(以下简称为项目单位)xxx项目地面及地下土石方挖运工程有关合作事项达成以下协议:
一、合作方及出资
甲、乙双方为本协议合作承揽工程的投资方,双方共出资100万元,甲、乙双方在本合作工程股本中各占70%、30%的股权。此协议签订后二天内,双方资金到位,甲方向乙方出具其在该工程中投资入股的收据,乙方向甲方出具在该工程中投资入股的收据。
二、合作范围及时间
甲乙双方以 公司名义共同承揽 公司 项目地面及地下土石方挖运工程;自本协议签订立协议约定义务履行完毕之前,双方合作关系续存。
三、双方责任及工程管理
1、甲方全权代表双方负责对该工程的设备组织、渣土场落实、人员及技术管理、现场施工及运输管理所有具体工作,施工及运输过程中所有安全责任事故、工农房值及纳税交费等工作全由甲方负责并承担所有费用。
2、乙方主要负责做好与政府有关部门及项目单位的协调,乙方不参加该工程施工的具体管理。
3、(合作责任文件)若因甲方设备组织、施工组织、渣土场落实、安全管理及纳税交费等原因或经营亏损产生的经济损失全由甲方一方全部承担,乙方不承担任何损失。
四、回报约定
1、双方约定由甲方独立管理工程施工,以固定回报按优先股回报未参与具体管理的.乙方。无论甲方所签合同的单价多高,无论甲方施工管理如何,甲方不以任何理由或借口减少对乙方的承诺的固定回报。
2、双方同意以双方在项目单位实际结算后的土石方总方量为基础,按平方每方 元的单价提取该工程的利润,由甲方在结算时向乙方支付在该工程中的投资回报。
3、甲方在与项目单位签订好土石方施工合同的三天内,应向乙方支付伍拾万元;甲方在取得项目单位第一批预付款后一周内甲方应向乙方支付叁拾万元;施工过程中,按项目单位向甲方支付的进度款,甲方每次按结算工程量按 元/方向乙方支付相应的固定利润。甲方在与项目单位完成工结量结算并取得全部工程款90%之后一周内,甲方应按实际结算工程量以 元/方单价计提乙方应得的全部固定回报并支付完毕乙方应得的剩余固定回报。
4、甲方向乙方回报利润以现金方式,且乙方所得为税后净得部分。
五、违约责任
1、如甲方与项目单位签订了土石方工程施工合同,但甲方未按以上时间约定向乙方支付第一笔回报款,甲方应按每日2%的罚金向乙言支付滞纳金,直到应付回报支付完毕为止。
2、如甲方与项目单位完成了土石方工程量结算并取了全部工程款的90%,但甲方未按以上约定回报时间向乙方支付其应得的剩余固定利润,则甲方除按每日2%的罚金向乙方支付滞纳金,同时应以乙方应得该项目约定的固定利润的双倍向乙方支付违约金。
六、协议生效与终止
自双方签字后本协议正式生效,乙方所得固定回报全部回收后则此协议自行终止。
七、要一协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:(签字)
乙方:(签字)
20xx年4月28日
工程承揽合作协议 2
甲方代表:姓名__,性别__,年龄__,住址____。
乙方代表:姓名__,性别__,年龄__,住址____
甲乙双方经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包xx单位xx工程,达成以下协议。
第一条 合伙宗旨: 互惠双赢
第二条 合伙经营项目和范围: 承包xx工程
第三条 合伙期限
合伙期限为x年,自xxxx年x月xx日起,至xxxx年x月xx日止。
第四条 出资额、方式
甲方以现金方式出资,计人民币xxx元垫付xx工程项目安全保证信誉押金和工程启动资金。 合作终止后垫付xx工程项目安全保证信誉押金。届时予以返还甲方。
第五条 盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以经营利润为依据,按比例分配。甲方70%,乙方30%。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时, 以押金承担责任。
第六条 甲乙双方的权利
1.甲方权限是:
(1)对外开展业务,订立合同;
(2)对合作事业进行管理;
(3)出售合作的产品、 购进常用货物;
(4)支付合伙债务;
2.乙方的权利:
(1)参予合作事业的管理;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项。
第七条 禁止行为
1.未经甲乙双方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3.禁止再加入其它合伙。
4.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。
第八条 合伙的.终止及终止后的事项
1.合作因以下事由之一得终止:
(1)合伙期届满;
(2)甲乙双方同意终止合伙关系:
(3)合作事业完成或不能完成;
(4)合作事业违反法律被撤销;
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合作终止后的事项:
(1)即行推举清算人, 并邀请中间人(或公证员)参与清算;
(2)清算后如有盈余,则按按比例分配剩余财产
(3)清算后如有亏损, 不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不 足清偿部分,由押金承担。
第九条 纠份的解决
合作人之间如发生纠纷,应共同协商, 本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十条 本协议自与XX订立合同之日生效。
第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。 补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,合伙人各执一份份。
甲方签字:____(盖章) 乙方签字:____(盖章)
_年_月_日 _年_月_日
工程承揽合作协议 3
甲方;______乙方:______
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就加工承揽下列工程,明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合,保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款:
第一条标的
本合同甲方委托乙方制做的装饰件及安装工程标的额约为:元。
第二条制作装饰件规格、单价
序号装饰件名称规格数量单价合计
注:以上每平方米装饰件固定结算价,包含:包工、包料、包一切税费,装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。
第三条工程概况及承包范围
1、工程名称:邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程
2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场
3、承包范围:装饰件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料;
5、工程造价:本工程总造价按乙方于xx年xx月xx日上午参加组织的工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。
第四条工程期限与保障责任
1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计天;
2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;
3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延,乙方不承担责任。
第五条甲方责任
1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;
2、提供施工用双排脚手架;
3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;
4、严格监督施工质量,组织工程验收。
第六条乙方责任
1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等;
2、认真组织施工,严格按《外装饰工程施工验收标准》施工。
3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负全部责任;
4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作;
5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿修理或返工,由此造成的一切损失由乙方承担。
第七条工程付款及结算方式
1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理:本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款;
2、乙方带料进场开始施工15日内,甲方拨付工程总价50%的工程款;
3、乙方安装完成,验收报告签字之日起15日内,再拨付工程总价45%;
4、工程质保金为工程总价5%,质保期两年。质保金在壹年后无工程质量问题时,于年日付清。
第八条施工及竣工验收
1、安装要符合欧式装修风格,线条明畅、凹凸对正,尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果;
2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算,否则乙方有权拒绝施工。
3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。
第九条乙方服务承诺
1、乙方承诺为甲方制作的装饰件保修两年,使用寿命不少于50年,如出现质量问题,乙方一年内免费为甲方更换装饰件,两年内免费维修,超过两年维修只收取材料费,维修保证24小时赶到现场;
2、乙方承诺对本单位安装的'装饰件工程,进行终身维护;
3、因甲方原因造成的装饰件损坏,乙方保证进行维修,但要收取材料费。
第十条双方违约责任
1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除‰违约金。
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付__元的违约金。
3、乙方未按合同要求的时间完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除__元违约金。
4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日__元在甲方支付工程款时加罚违约金。
第十一条纠纷的
处理当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十二条附则
1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。
2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。
甲方:______乙方:______
签约人:______签约人:______
签约地点:______签约日期:______
工程承揽合作协议 4
甲方:______________________ 联系电话:______________________
乙方:______________________ 联系电话:______________________
甲乙双方经友好协商,就______工程达成以下协议:
1.甲方为乙方提供______设备及软件,共____。
合同总价款:¥_________元(大写:_________万____仟____ 百____拾整)
其中软件费:¥_________元(大写:_________万____仟____ 百____拾整)
硬件费:¥________元(大写:________万____仟____ 百____拾整)
工程费:¥_________元(大写:_________万____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方总工程预付款。共¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)
其中软件费:¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)
硬件费:¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)
工程费:¥_________元(大写:____万____仟____ 百____拾整)
甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后,乙方须当即付给甲方所有硬件费用。
完成安装后,乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。
以上付款方式均为现金付款。
3.甲方责任
(1)甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。
(2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年,维护地点在甲方公司所在地。壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏,甲方提供免费恢复。
(3)如果是按乙方的要求扩允功能,甲方可收取扩充部分的费用。
(4)壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护,维护费用为¥____元/年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。
4.乙方责任
(1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试,均不得用于ktv营业或其它以盈利为目的的商业活动,否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。
(2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决,甲方概不负责。
(3)由乙方在以后使用中,由人为造成的'系统的损坏,需要甲方上门服务的,甲方发生的费用全部由乙方负责。
5.其他事项
(1)不得对软件加以仿制 ;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。
(2)按本合同第2条的规定,若乙方逾期不付款超过____天,甲方有权终止合同,由此造成的后果甲方概不负责在。
6.违约责任
双方若有未尽事宜,由双方共同协商解决,若有一方违约或侵权,参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷,提交人民法院裁判解决。
7.本合同自甲乙双方代表签及盖章后生效;合同正本一式贰份,双方各执壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。声明:本合同经复印或涂改后无效!
甲方:(盖章)_______
负责人:_____________
时间:_______________
地点:_______________
乙方:(盖章)_______
负责人:_____________
时间:_______________
地点:_______________
工程承揽合作协议 5
甲方:
乙方:
身份证号:
地址:
联系方式:
上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。
一、工作内容 房屋基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、封顶等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。
二、工程价款与支付方式
1、工程价款:
2、该房屋建筑工程为包工承包方式。
3、工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付__%,第二层完工后支付__%,工程竣工以后支付__%,__%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。
三、甲乙双方义务与权利
1、甲方定期查看乙方的进度及修建情况,
2、不对乙方的施工进行指导,甲方只验收乙方的修建成果。
3、工程质量:乙方根据甲方提供的图纸,严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。
4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。
如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方__%的保证金。
5、工程安全:相关法律规定修建农村二层以下的自建房屋不需要施工资质,但是乙方依然要重视安全问题。
乙方负责对乙方的`工人进行安全教育及培训,自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。
6、工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。
7、治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。
8、乙方应按时结清工人工资,避免纠纷影响房屋修建进度,凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
四、其它
1、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。
3、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方:
乙方:
签署时间: 年 月 日
工程承揽合作协议 6
甲方:
乙方:
根据,《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》,《建筑工程安全管理条列》,结合本工程具体事项,本着双方互利互惠公平、公正的原则,经甲乙双方共同友好协商,达成如下协议,以资信守。
一、工程地点:
迎宾路以西,西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。
二、承包范围及内容:场区土方挖运。
三、承包方式:
挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)
四、工程承包价格及计算方式
按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。
五、质量要求:
按照国家验收规范施工,验收达到合格。
六、工程款支付方式:土方挖运完成支付3万元人民币,余款20xx年7月末支付。
七、施工工期
八、甲方责任
负责测量土方标高
九、乙方责任
1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续,所发生的一切费用均由承包方负责,与甲方无关。
2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故,由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。
3、承包人严格按照施工现场管理规定,关于安全、环保交底的`内容执行,遵守相关法律法规,违者将按照相关条列进行处罚,由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担,并对发包人承担赔偿责任。
4、乙方必须配合甲方管理人员的工作,按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。
5、乙方应配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故,均由乙方负责,与甲方无关。
7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延误,甲方有权终止合同,对已发生的挖土工程量不予结算,因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。
十、争议的解决
存在争议时双方协商解决,协商不妥时采用法律诉讼解决
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字后生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承揽合作协议 7
甲方:
营业执照号:________________地址:________________
法定代表人:________________电话:________________
身份证号:_______________________
乙方:
营业执照号:________________地址:________________
法定代表人:________________电话:________________
身份证号:_______________________
经甲、乙双方友好协商,就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议:
一、协议执行期限:
本协议又甲乙双方自行商谈,执行期限为______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方权利:
1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。
2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。
3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。
4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。
三、甲方责任:
1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。
2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价及施工工艺说明,并向乙方进行交底,须双方签字认可。
3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。
四、乙方权利:
1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通,确保工程的顺利进行。
2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款,确保工程的顺利进行。
五、乙方责任:
1、乙方所派出人员须遵守合理的。
2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。
3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。
4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。
六、工程变更:
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由同
双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。
七、工期延误:
1、对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:
工程量变化或设计变更;根据现场实际施工情况或经业主单位或甲方同意工期顺延及其它情况的;不可抗力;
2、对以下原因造成竣工的`日期延误,工期应当顺延:
甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
甲方责任造成工期延误的其他情况。
3、因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
八、质量标准
工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的相关标准执行。
九、工程验收
在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:材料验收;
隐蔽工程验收;竣工验收。
十、工程支付款:
合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款,即_________元;泥工完工后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款,即___________元;逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。
全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
其他支付方式:
1、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单并签字,
2、发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。
3、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
十一、违约责任:
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、发包人未按期支付每次工程进度款的,每延误一天向对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约。由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2元。
十二、附则:
1、本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式________份,双方各执________份。
甲方:乙方:
______年___月___日______年___月___日
工程承揽合作协议 8
发包人:
承包人:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:________________________________。
2.工程地点:________________________________。
3.工程立项批准文号:________________________。
4.资金来源:________________________________。
5.工程内容:________________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围:________________________________。
二、合同工期
计划开工日期:_年__月__日。
计划竣工日期:_年__月__日。
工期总日历天数:__________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合________________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:__________人民币;
其中:
安全文明施工费:_____人民币;
材料和工程设备暂估价金额:_____人民币;
专业工程暂估价金额:_____人民币;
暂列金额:_____人民币。
2.合同价格形式:________________________________。
五、项目经理
承包人项目经理:
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
中标通知书;
投标函及其附录;
专用合同条款及其附属文件;
通用合同条款;
技术标准和要求;
图纸;
已标价工程量清单或预算书;
其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的`文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附属文件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_年__月__日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:承包人:
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
日期:_____日期:_____
工程承揽合作协议 9
甲方:___________
乙方:___________
依照《中华人民共和国民法典》有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方新档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下:
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容:
1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试
二、有关技术及服务要求:
1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配
合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。
2、乙方采购所有电气设备和原料,应从国家定点厂家采购,并符合国家有
关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算:
1、工程款结算按执行。
2、工程预算款总计:102496元;
(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)
3、本工程款分2次结清,其中:
(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元)
(2) 、工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。
4、工程款的`结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收:
1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等),并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在20________年____月____日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所
造成意外事故和损失,由乙方自负。
5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
五、合同未尽事宜,双方协商解决。
六、合同双方代表签字盖章后生效。
七、合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。
甲方:____ (盖章)
乙方:____ (盖章)
代表:____
代表:____
____年_____月_____日
____年_____月_____日
工程承揽合作协议 10
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
施工单位地址:
身份证号:
甲乙双方为了明确双方的责任和权利,根据国家《合同法》和建筑工程建设有关的法律、法规,经过平等协商一致,自愿签订本合同。
一、 工程名称:
二、 工程承揽范围:
三、 工程总价:
四、 工程款支付:
乙方完成工程总量的_________%,甲方支付_________%的工程款;乙方完成工程总量的_________%后,甲方支付_________%的工程款。经双方验收合格,甲方支付总工程款的'_________%,余留_________%的工程款作为质保金,一年内未发生工程质量问题,给予一次性付清。
五、 工程期限:
工程于______年______月______日开工,到______年______月______日结束,工期 天。提前一日完工奖 _________元整,延期一日完工罚 _________元整。
六、 工程质量要求:
乙方必须严格按照设计及国家验收规范和质量要求进行施工,如遇特殊施工的环境改变,需甲乙双方的确认后,根据新的施工方案进行施工。乙方应及时、详细的记录施工进度,甲方监理人员应及时核实质量及工程量,经双方确认,作为工程款结算依据。乙方应服从甲方代表监理工程师的监督、协调,保质保量按期完成工程。
七、 乙方必须办理施工人员的工伤保险,凡施工期内造成的一切意外损害事故,包括伤及人身、财产等责任均由乙方承担。
八、 本合同未尽事宜,双方协商解决。
九、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月______日 ______年______月______日
工程承揽合作协议 11
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将______工程的________施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包协议条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包范围:
4.承包方式:包工、包料、包费用
5.工期:按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。
6.工程质量:本工程为合格工程
二、协议单价和付款方式
1.协议单价:
2.实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价,材料及其运输费,人工费,装卸费,设备费等一切费用。协议价款一经确定,不作任何调整。
3.施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至协议价款的__%;工程竣工验收合格后付至协议价款的`__%;工程竣工验收合格年后___日内,付至结算价款的__%;剩余__%作为质保金在竣工验收合格年后___日内一次性无息付清。
4.该项目协议约定的款项由有限公司按照本协议约定支付,项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据,如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。
三、技术要求和质量标准______________________________
四、违约责任和安全责任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付给甲方协议价款__%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担协议价款的__%违约金支付给甲方,并承担由此对甲方造成的一切经济损失。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的,因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的,均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
五、争议或纠纷处理
1.本协议在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。
2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本协议在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。
六、保修
本工程保修期为年在保修期内,如有质量问题,在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修,甲方可委托他人维修,维修费用由乙方承担。
七、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。本协议经双方签字和盖章后生效。本协议一式_____份,甲方执_____份,乙方_____执份。
甲方:乙方:
签字:签字:
电话:电话:
甲方驻工地代表:
电话:
_____年___月____日
-
最新自习课检讨书(精选20篇)
在学习、工作或生活中犯错后,为了避免再犯,常常要求写检讨书,以对出现的过错进行悔过,在写检讨书的时候要注意态度要诚恳、端正。那么问题来了,到底应如何写检讨书呢?以下是小编帮大家整理的最新自习课检讨书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。最新自习课检...
-
因堵车上班迟到检讨书
在学习、工作或生活中出现了问题或过错后,为了避免再犯,就需要写一份自我检讨书好好进行自我检讨,在写检讨书时要表明改错的决心。相信很多朋友都对写检讨书感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的因堵车上班迟到检讨书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。因堵车上班迟到检讨...
-
学生在校抽烟反省检讨书(精选22篇)
在不小心犯错后,为了表明自己悔改的决心,常常要求写检讨书,以对出现的问题和过错进行检讨,在写检讨书的时候要注意态度要诚恳、端正。你还在对写检讨书感到一筹莫展吗?下面是小编帮大家整理的学生在校抽烟反省检讨书,仅供参考,大家一起来看看吧。学生在校抽烟反省检讨...
-
化妆合作协议书10篇
在现在社会,越来越多人会去使用协议,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。那么协议的格式,你掌握了吗以下是小编整理的化妆合作协议书,希望能够帮助到大家。化妆合作协议书1甲方:地址:联系电话:乙方地址:联系电话:一、合作事项甲乙双方经过友好协商,在相互信任、相互尊重...