反担保申请书范文
担保人:公司,住所地, 法定代表人:
被担保人:
担保人就被担保人诉道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案,对被担保人所提诉前财产保全申请提供担保。
担保内容:
担保人愿意以担保人位于 处房屋产权及土地使用权(银行账户(xx银行xx支行:xx-xxx-xxx-xx)内xx-xx万元)为被担保人所提诉前财产保全申请提供担保,并保证,如被担保人诉前财产保全申请错误,担保人愿意赔偿被申请人因财产保全遭受的全部损失,并承担采取诉讼保全措施所需全部费用。
此致泰州市海陵区人民法院
担保人:
法定代表人:
年月日
反担保申请书范文 [篇2]
致: :
鉴于 (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)在 项目中签订工程施工合同(包括补充合同,下同);发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同,《履约保函》无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括,发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:若因承包人违约,在发包人要求你方承担保证责任时,由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后,由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时,我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每日的`违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:
(1) 个人身份证复印件;
(2) 个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;
(3) 个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4) 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的,由你方所在地人民法院管辖。
保证人:
日期: 年 月 日
-
因堵车上班迟到检讨书
在学习、工作或生活中出现了问题或过错后,为了避免再犯,就需要写一份自我检讨书好好进行自我检讨,在写检讨书时要表明改错的决心。相信很多朋友都对写检讨书感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的因堵车上班迟到检讨书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。因堵车上班迟到检讨...
-
【实用】感谢单位的感谢信20篇
我们眼下的社会,男女老少都可能需要用到感谢信,可以通过寄送一封感谢信来表达谢意。那么在写感谢信时要注意什么内容呢?下面是小编帮大家整理的感谢单位的感谢信20篇,仅供参考,大家一起来看看吧。感谢单位的感谢信1尊敬的文化体局全体领导:你们好!今天,在我们红叶俱乐...
-
写给媳妇的检讨书(通用38篇)
在学习、工作或生活中出现了问题或过错后,为了避免再犯,常常要求写检讨书,以对出现的过错进行悔过,在写检讨书的时候要注意态度要诚恳、端正。写检讨书需要注意哪些问题呢?下面是小编整理的写给媳妇的检讨书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。写给媳妇的检讨书篇1爱之越深...
-
学生喝酒违纪的检讨书9篇
在不小心犯错后,为了避免再犯,就需要写一份自我检讨书好好进行自我检讨,在写检讨书的时候,我们的用语要非常注意。快来参考检讨书是怎么写的吧,下面是小编为大家整理的学生喝酒违纪的检讨书,欢迎大家分享。学生喝酒违纪的检讨书1尊敬的老师:我对我所做感到深深的后悔...