债权、债务转让合同

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的债权、债务转让合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

债权、债务转让合同1

甲方：________________

乙方：________________

丙方：________________

因甲方欠乙方人民币20000000元，而乙方欠丙方人民币20000000元，即：乙方对甲方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权；丙方对乙方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权。

根据《民法典》第79条、84条等相关法律规定，现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议，就上述债权债务转让达成以下协议，以资共同遵守：

一、债权债务转让事宜

甲、乙、丙三方一致同意，乙方将其对甲方享有的债权共计人民____币元（大写：_____）全部转让给丙方，在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权元（大写：_____）。甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任，丙方不再向乙方主张债权，乙方不再向甲方主张债权。

二、债务担保

为了能保障丙方的债权能够完全实现，甲方同意将其所有的'位于成都市XXX的房屋（房屋产权证号：_____）抵押给丙方。如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务，则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权，即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。

三、因本协议履行过程中发生争议时，先由三方协议解决；协商不成时，由本协议签订地：成都市区人民法院管辖。

四、本协议一式四份，甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份，均具有同等法律效力。

五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。

甲方：________________乙方：________________丙方：________________

日期：________________日期：________________日期：________________

债权、债务转让合同2

债务受让人：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：________（签字）

贷款人：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：________（签字）

债务转移方：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：________（签字）

特别介绍如下

一、三方同意将乙、丙双方于___年___月______日订立的编号为的借款合同（以下称借款合同）确定的丙方对乙方的债务转移给甲方承担。

二、本协议转移的债务包括借款合同中丙方未履行的`全部债务。

三、甲方承诺：

（一）根据借款合同及其附件甲方已确知丙方在借款合同项下对乙方的所有债务，并自愿接受丙方在借款合同项下的全部权利和义务，甲方成为借款合同的借款人。

（二）在本协议生效前办妥担保合同重新确认手续或提供乙方认可的新的担保以及保险等需要变更的其他事项。

（三）甲方与丙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。本协议生效后，甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由，拒绝履行本协议。

（四）甲方不得以丙方的任何过错为由，拒绝履行本协议约定的义务。

四、本协议生效后，乙方不再向丙方主张借款合同项下的债权。

五、如本协议无效或被撤销，则丙方仍继续按借款合同及其附件履行义务。

六、因履行本协议发生的一切诉讼，均由乙方住所地人民法院管辖。

七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

十、本协议附件：

（一）甲方贷款证复印件

（二）甲方经工商行政管理局年检的营业执照复印件

（三）甲方授权代理人委托书

（四）借款合同

（五）担保合同（年字第号）

甲方：________

乙方：________

丙方：________

债权、债务转让合同3

甲方：_____________

乙方：_____________

负责人：_______________

签订时间：______年______月______日

鉴于：

1、因政策需要,原__________的债权债务由__________承接。

2、欠原约人民币___________万元。

3、现___________自愿支付人民币__________万元给__________，偿还欠原_________所有债务。

为妥善解决甲、乙双方的债权债务问题，甲、乙双方经协商，依法达成如下协议，以兹共同遵守：

甲方欠乙方的债务概况

1、在经营期间欠__________约人民币___________万元的债务，________作为担保人。

2、欠________人民币____________万元;该笔债务系借款)，作为担保人，向____________借款人民币共计_________万元后，因借款人不还钱，故由担保人自认该笔债务。

3、以上债务共计人民币___________万元。

债务结算

1、甲方自愿支付人民币___________万元给乙方，作为一次性折抵本协议第一条所述之债务共计人民币____________万元。

2、乙方自愿接受甲方在本条第1项中的'款项，并放弃追究、与夫妻的所有债务及任何责任，包括还款责任、担保责任、法律责任。

3、乙方指定以下银行为收款账户：

银行：____________________

账户：__________________

卡号：__________________

乙方承诺、保证

1、乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得以债权人身份或以的身份追究甲方、的任何债务及法律责任;

2、乙方承诺、保证即使甲方、欠____________的债务超过_____________万元，乙方自愿放弃超过部分债权的追索权。

3、乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得追究____________的担保责任。

4、乙方承诺、保证在甲方支付完毕人民币_______________万元给乙方之时，甲方与乙方之间不存在任何债权债务关系。

5、乙方承诺、保证自本协议生效之日起，若其他第三方追究因甲方在经营时所拖欠之债务的，乙方自愿作为该笔债务的承接人，负责调解及偿还该债务。

6、乙方承诺将积极与接洽，并由在本协议上盖章确认本协议的事实。

协议的变更、撤销

1、协议在生效后，任何一方无权单方变更，若确需变更内容的，应经甲乙双方共同协商一致后，方可修改。

2、本协议为不可撤销的合同。

违约责任

本协议自生效后，双方应本着诚实守信的原则履行本协议，任何一方违反本协议的约定应承担违约责任，并赔偿守约方由此产生的一切损失。

争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，甲、乙双方应先本着友好协商的态度解决;无法解决的，任何一方有权向鹿城区人民法院起诉以维护自身的合法权益。

其他

1、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

2、本协议自甲、乙双方签署之日起生效。

3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，效力相同。

甲方(签署)：_____________

乙方(签署)：_______________

负责人(签字)：___________________

确认人(盖章)：________________

________年______月______日

债权、债务转让合同4

甲方：张某，身份证号码：510xxx，电话：138xxx

乙方：伍某，身份证号码：510xxx，电话：136xxx

丙方：李某，身份证号码：510xxx，电话：138xxx

因甲方欠乙方人民币20000000元，而乙方欠丙方人民币20000000元，即：乙方对甲方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权；丙方对乙方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权。

根据《中华人民共和国合同法》第79条、84条等相关法律规定，现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议，就上述债权债务转让达成以下协议，以资共同遵守：

一、债权债务转让事宜

甲、乙、丙三方一致同意，乙方将其对甲方享有的债权共计人民币元（大写：）全部转让给丙方，在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权元（大写：）。

甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任，丙方不再向乙方主张债权，乙方不再向甲方主张债权。

二、债务担保

为了能保障丙方的.债权能够完全实现，甲方同意将其所有的位于成都市xxx的房屋（房屋产权证号：）抵押给丙方。

如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务，则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权，即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。

三、因本协议履行过程中发生争议时，先由三方协议解决；协商不成时，由本协议签订地：成都市区人民法院管辖。

四、本协议一式四份，甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份，均具有同等法律效力。

五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。

甲方：乙方: 丙方：

在场见证人：xxxx

债权、债务转让合同5

甲方（债权人）：___________

地址：邮编：___________

电话：___________

乙方（债务人）：___________

地址：___________

邮编：___________

电话：___________

为了使___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下：

第一条还款内容

1、还款金额：人民币___________元。

2、还款期限：自签订此协议之日起乙方至___年___月______日前还清。

3、利率：按照的利率执行，具体为：_____。

第二条抵押物

乙方将作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条甲乙双方的义务

（一）甲方的义务：

1、对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2、在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。

（二）乙方的`义务：

1、应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

2、乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。

第七条本合同经___________见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

甲方：（公章）

代表人：________

乙方：（公章）

代表人：________

签约日期：________

见证单位：（签章）：________

债权、债务转让合同6

上诉人(原审被告)：徐州某某建筑安装工程有限公司。

被上诉人(原审原告)：闫某某。

委托代理人：韩某。

原审被告：王某某。

原审第三人：闫某。

委托代理人：鹿某某。

上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案，不服徐州市XX号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年9月14日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明：20xx年8月24日，闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同，合同约定某某公司开发的本市XX号楼土建等工程由闫某某承包，承包形式为包工、包料、包工期。20xx年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意，该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后，闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款，被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院，该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由，冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元，余款37500元闫某于20xx年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有，同日，闫某与某某公司约定，某某公司被冻结的170000元资金，除法院执行给陈某雷的132500元外，余款请交给闫某某。为此，闫某书写便条一份，内容为：公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外，余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写：剩余37500元，同意付18000元，余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元，闫某某遂持该便条诉至法院，要求依法判令某某公司予以给付。

原审法院经审理认为：债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人，第三人取得债权，向债务人主张的合同，债权人转让权利的'应当通知债务人，该案从原、被告提供的证据来看，系债权转让合同。原债权人为闫某，债务人为某某公司，受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程，某某公司欠闫某170000元工程款，闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元，法院执行完毕后，闫某于当天办理了两份手续，第一份为债权转让手续，意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外，余款37500元转给闫某某，手续已办完，该手续由王某某签字认可，如果闫某某领走了37500元，闫某的另一份借据就发生了效力，两份手续办完后，截止到起诉之日止，仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元，余款37500元没有领款手续，加起来应当是170000元，显然不符合财务的规定，因此双方当事人提供的证据形成了证据的锁链，原告的诉讼请求成立，对原告的诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立，法院不予采信。遂判决：一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。

上诉人某某公司不服上述民事判决，向本院提起上诉称，被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据，且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付，因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付，故不能再向闫某某支付。

被上诉人闫某某答辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式，只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的，法律规定只要债权存在，在通知到债务人就已经生效，欠款和房屋质量不影响债权的成立，如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉，维持原判。

原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。

原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。

经各方当事人共同确认，本案的争议焦点是：闫某向闫某某的债权转让是否成立，某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。

为支持其上诉观点，上诉人某某公司向法庭出具如下证据：

1、职工工资分配表一份。形成时间为20xx年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字，要求予以支付工资款。

上诉人认为，该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后，又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资，而且公司亦已经实际支付，因此公司已经不欠闫某工程款，不应再向闫某某支付。

被上诉人闫某某质证称，该分配表形成时间在债权转让之后，因此与本案没有关系。

原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。

原审被告王某某质证称，该工资款支付后，某某公司已经不再对闫某负有债务。

XX小区XX室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及XX小区物业管理部门和维修组出具的证明。

上诉人认为，上述证据可以证实由闫某承建的XX小区2期8-1-301室由于出现质量问题，由某某公司向房主进行了6000元的赔偿，因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。

被上诉人闫某某质证认为，上述请求等四份证据均为案外人书写，与本案没有关联性。

原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。

原审被告王某某没有发表质证意见。

3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到XX小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的收到75吨水泥的收据。

上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。

被上诉人闫某某质证认为，上述两案外人与其没有任何关系，因此水泥款不应扣除。

关于上述3组证据，本院认为，闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后，由于债权转让已经实际完成，因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条，不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商，该事实的成立与否不能得以证实，故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系，且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款，故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任，故该证据本院亦不予采信。

债权、债务转让合同7

甲方：______

乙方：_______公司（旧债权人）

丙方：______公司（新债权人）

甲乙丙三方经过友好协商，就乙方分包范围内的____工程（以下简称本工程）的工作内容达成以下协议：

1、三方关系概况：甲方为本工程的总包方，乙方为本工程的_方，丙方为_。 ___年___月___日______与______签订了____合同。

2、事由：自本协议签订之日起（确定合同权利义务转移）。

3、债务债权转移：截止至本协议签订之日，三方确认：（确认已发生的债务债权，并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果）。

4、结算约定：（约定旧、新债权关系的结算方式）。

5、费用支付约定：

（已发生债权支付的方式方法的约定）。

（自本协议签订之日起，新债权的`费用支付方式方法的约定）。

6保修约定

（自本协议签订之日起，本工程的已完工程或已供产品的保修约定）。

（自本协议签订之日起，本工程的待完工程或待供产品的保修约定）。

（保修金约定）。

（保修期约定）。

7 ___方承诺（旧债权人承诺，主要是放弃对债权的主张）

8 ___方承诺（新债权人承诺，主要是获得债权后的义务）

承诺按照本协议，由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。

9（违约责任约定）

10甲乙丙三方同意：原____合同如与本协议冲突，以本协议为准。

11未尽事宜，协商解决。

12本协议一式______份，甲方执二份，乙方、丙方各执一份。

甲方：______乙方：______

负责人：______负责人：______

日期：______日期：______

丙方：______

日期：______

债权、债务转让合同8

甲方：__有限公司

乙方：__有限公司

丙方：__有限公司

协议签订时间：20__年_月__日

协议签订地点：__市

截至20__年__月__日止，甲方欠乙方的债务总计人民币656.98万元;丙方欠甲方的债务总计人民币3,657.18万元。现甲乙丙三方就各方之间的债务清偿问题相互协商一致，达成如下协议：

一、甲方同意将其对丙方的债权中的人民币656.98万元以人民币656.98万元的价格转让给乙方，乙方愿意受让此项债权。

二、上述第一条中债权转让的价款由乙方将其对甲方的债权人民币656.98万元予以抵偿。

三、上述债权转让后，乙方取代甲方享有对丙方人民币656.98万元的债权，享有法律规定的债权人的相关权利，丙方直接向乙方偿还债务，承担法律规定的债务人的相关义务。

四、丙方同意在本协议上签字以确认知悉上述甲乙双方对上述债权的转让事宜。

五、经上述债权转让和债权抵偿后，甲方与丙方之间的`债权债务将抵销人民币656.98万元，乙方与甲方之间的债权债务将抵销人民币656.98万元，抵消后乙方享有对丙方人民币656.98万元的债权。

六、本协议的未尽事宜，依《中华人民共和国合同法》之规定。

七、本协议自甲、乙、丙三方当事人签章后生效。

八、本协议一式叁份，甲、乙。丙三方各执壹份。

甲方：__有限公司(签章)

乙方：__有限公司(签章)

丙方：__有限公司(签章)

债权、债务转让合同9

甲方：___，身份证号码：510___，电话：138___

乙方：___，身份证号码：510___，电话：136___

丙方：___，身份证号码：510___，电话：138___

因甲方欠乙方人民币20000000元，而乙方欠丙方人民币20000000元，即：乙方对甲方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权；丙方对乙方拥有20000000元（人民币大写：贰仟万元整）的债权。

根据《中华人民共和国合同法》第79条、84条等相关法律规定，现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议，就上述债权债务转让达成以下协议，以资共同遵守：

一、债权债务转让事宜

甲、乙、丙三方一致同意，乙方将其对甲方享有的债权共计人民币___元（大写：___）全部转让给丙方，在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的'债权___元（大写：___）。

甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任，丙方不再向乙方主张债权，乙方不再向甲方主张债权。

二、债务担保

为了能保障丙方的债权能够完全实现，甲方同意将其所有的位于成都市___的房屋（房屋产权证号：___）抵押给丙方。如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务，则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权，即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。

三、因本协议履行过程中发生争议时，先由三方协议解决；协商不成时，由本协议签订地：成都市区人民法院管辖。

四、本协议一式四份，甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份，均具有同等法律效力。

五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。

甲方：_乙方:_丙方：_

在场见证人：____

债权、债务转让合同10

甲方：xx有限公司

乙方：xx有限公司

丙方：xx有限公司

协议签订时间：20xx年x月xx日

协议签订地点：市

截至20xx年xx月xx日止，甲方欠乙方的债务总计人民币656.98万元;丙方欠甲方的债务总计人民币3,657.18万元。现甲乙丙三方就各方之间的债务清偿问题相互协商一致，达成如下协议：

一、甲方同意将其对丙方的债权中的人民币656.98万元以人民币656.98万元的价格转让给乙方，乙方愿意受让此项债权。

二、上述第一条中债权转让的价款由乙方将其对甲方的债权人民币656.98万元予以抵偿。

三、上述债权转让后，乙方取代甲方享有对丙方人民币656.98万元的债权，享有法律规定的债权人的相关权利，丙方直接向乙方偿还债务，承担法律规定的.债务人的相关义务。

四、丙方同意在本协议上签字以确认知悉上述甲乙双方对上述债权的转让事宜。

五、经上述债权转让和债权抵偿后，甲方与丙方之间的债权债务将抵销人民币656.98万元，乙方与甲方之间的债权债务将抵销人民币656.98万元，抵消后乙方享有对丙方人民币656.98万元的债权。

六、本协议的未尽事宜，依《中华人民共和国合同法》之规定。

七、本协议自甲、乙、丙三方当事人签章后生效。

八、本协议一式叁份 ，甲、乙。丙三方各执壹份。

甲方：xx有限公司(签章)

乙方：xx有限公司(签章)

丙方：xx有限公司(签章)

债权、债务转让合同11

为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守：

一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，乙方拖欠丙方共计元人民币。

二、甲乙丙三方一致同意，丙方将针对乙方的债权共计元人民币全部转让给甲方行使，乙方按照本协议直接付款给甲方，由乙方于20_年月?日前向甲方支付共计元人民币。

三、陈述、保证和承诺：

1、丙方承诺并保证：

(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;

(2)其转让的'债权系合法、有效的债权。

2、甲方承诺并保证：

(1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;

(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

四、本协议生效后，丙方不得再向乙方主张债权，如果乙方履行义务后，甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票( )

五、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。

六、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。

七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

丙方：

年月日：

债权、债务转让合同12

甲方(债权出让方)：_______________

乙方(债权受让方)：_______________

丙方(债务人)：_______________

丁方(债务担保人)：_______________

本协议各方为达到转让债权之目的，经友好协商，达成约定如下：

第一条债权转让内容

1、甲方同意按本协议的条款和条件向乙方转让其对丙方的债权，乙方同意按本协议的条款和条件从甲方受让该债权。

2、该转让债权为：_______________。

3、甲方在签订本协议之日起日内，将其合法拥有上述债权的相关依据向乙方交割完毕。

第二条债权转让价款及支付

1、甲乙双方约定债权转让价款为_______________元。

2、自签订本协议之日起日内，乙方支付给甲方_______________元，乙方在__________年__________月__________日前付清余款_______________元。

第三条债务履行

1、丙方同意在债权转让完成后向乙方偿还债务，该债务包括本金(人民币__________万元)和利息。

2、丙方向乙方偿债的方式和期限如下：

(1)还款期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

(2)丙方__________年_____月_____日之前向乙方偿还负债本金元及利息(利息率__________%);__________年__________月__________日之前向乙方偿还负债剩余本金及利息(利息率__________%)。

第四条陈述、保证和承诺

1、甲方承诺并保证其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任。其转让的债权系合法、有效的'债权。

2、乙方承诺并保证：其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

3、丙方承诺并保证：其依法设立并有效存续;其自愿并有能力按照本协议约定向乙方清偿上述债务，并愿意以其拥有的__________平方米的位于的房产所有权作为向乙方履约的担保，担保协议由双方另行签定。

4、丁方承诺并保证：其担保依法设立并有效存续;债权转让完成后，对乙方偿还债务继续在原担保范围内承担担保责任。

第五条违约责任

各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用、义务和/或责任，违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。

第六条其他规定

1、对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。

2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本协议一式四份，甲乙丙丁各方各执一份，具有同等效力。

4、本协议于各方授权代表签署后生效。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

授权代表：________________授权代表：________________

丙方(公章)：________________丁方(公章)：________________

授权代表：________________授权代表：________________

签约时间：_______________年_____月_____日

债权、债务转让合同13

出让方(乙方)：________________

地址(乙方)：________________

根据规定，双方就乙方转让其拥有的________________公司(注册号)________________公司股权于甲方，并甲方同意购买该股权并负责相关税费。协商一致签订本合同。

第一条债权债务分割时间

1、甲方承担变更公司法定代表人之后所有的债权债务及法律责任，债权债务及法律责任切割具体时间以递交工商变更时间为准。

2、乙方承担变更公司法定代表人之前所有的债权债务及法律责任，债权债务及法律责任切割具体时间以递交工商变更时间为准。

3、乙方保证转让给甲方的股权为乙方合法拥有，乙方拥有完全、有效的处分权。并保证其所转让的股权没有设置任何抵押权或其他担保权，并免遭任何第三方的追索。

4、出让方附带资产列表：

第四百六十四条变更公司法定代表人事项完成后,甲方获得相应的公司经营权。乙方不再负担变更转让后企业的任何责任，也不享有企业的任何收益。

第五条合同争议的'解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。

第四条其它条款

1、本协议自甲、乙双方签订之日起生效。

2、协议未尽事宜，甲、乙双方签署补充协议，补充协议签章后与本协议具有同等法律效力。

3、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

债权、债务转让合同14

甲方：

乙方：_公司(旧债权人)

丙方：yy公司(新债权人)

甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的_x工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议：

1.三方关系概况：甲方为本工程的总包方，乙方为本工程的._方，丙方为_。 x年x月x日与签订了_x合同。

2.事由：自本协议签订之日起。(确定合同权利义务转移)。

3.债务债权转移：截止至本协议签订之日，三方确认：。(确认已发生的债务债权，并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。

4.结算约定：(约定旧、新债权关系的结算方式)。

5.费用支付约定：

5.1(已发生债权支付的方式方法的约定)。

5.2(自本协议签订之日起，新债权的费用支付方式方法的约定)。

6保修约定

6.1(自本协议签订之日起，本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。

6.2(自本协议签订之日起，本工程的待完工程或待供产品的保修约定)。

6.3(保修金约定)。

6.4(保修期约定)。

7 x方承诺(旧债权人承诺，主要是放弃对债权的主张)

8 x方承诺(新债权人承诺，主要是获得债权后的义务)

8.x承诺按照本协议，由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。

9(违约责任约定)

10甲乙丙三方同意：原_x合同如与本协议冲突，以本协议为准。

11未尽事宜，协商解决。

12本协议一式份，甲方执二份，乙方、丙方各执一份。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

日期：日期：

丙方：

日期：

债权、债务转让合同15

甲方：______

乙方：_________公司(旧债权人)

丙方：________公司(新债权人)

甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的_____工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议：

1.三方关系概况：

甲方为本工程的总包方，乙方为本工程的_____方，丙方为____。 ___年___月___日与签订了__合同。

2.事由：

自本协议签订之日起。(确定合同权利义务转移)。

3.债务债权转移：

截止至本协议签订之日，三方确认。(确认已发生的债务债权，并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。

4.结算约定：

(约定旧、新债权关系的结算方式)。

5.费用支付约定：

5.1(已发生债权支付的方式方法的约定)。

5.2(自本协议签订之日起，新债权的费用支付方式方法的约定)。

6.保修约定

6.1(自本协议签订之日起，本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。

6.2(自本协议签订之日起，本工程的待完工程或待供产品的'保修约定)。

6.3(保修金约定)。

6.4(保修期约定)。

7 _方承诺(旧债权人承诺，主要是放弃对债权的主张)

8 _方承诺(新债权人承诺，主要是获得债权后的义务)

8._承诺按照本协议，由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。

9(违约责任约定)

10甲乙丙三方同意：

原__合同如与本协议冲突，以本协议为准。

11未尽事宜，协商解决。

12本协议一式份，甲方执二份，乙方、丙方各执一份。

甲方：___乙方：___

负责人：___负责人：___

日期：___日期：___

丙方：___

日期：___